Адвокатские истории. Подрядчики, пишите письма заказчику!

Очередной раз (100500-й) напомню подрядчикам, если вы обнаружили, что не можете выполнять работы по вине заказчика, то пишите ему об этом, направляйте уведомление о приостановке работ и реально работы приостанавливайте. Иначе вина будет на вас.

Вот из последнего.

Заказчик не передал подрядчику проектно-сметную документацию (это вообще как?!) и прочее очень нужное для выполнения работ. Подрядчика обвинили в неисполнении контракта в срок, он пытался оправдаться. Но! Читайте, что решил суд.

«Если подрядчик нарушил сроки работ по причинам, не зависящим от него, но не уведомил о них заказчика, то ответственность за невыполнение контракта несет подрядчик.

Условиями контракта не предусмотрена обязанность заказчика передать подрядчику проектно-сметную документацию; в ходе исполнения контракта подрядчик не предупреждал заказчика о некорректности единичной расценки, неверно рассчитанном объеме работ или о наличии иных препятствий для выполнения работ; правом на приостановление работ ответчик не воспользовался».

Как еще можно внушить подрядчикам необходимость уведомлять заказчика о таких ситуациях?

Адвокат строителя Алексей Люкшин, +79219127329

#адвокатлюкшин

#стройподряд

#адвокатстроителя